因疫情影响，开发商延迟交房不需要赔偿，因疫情防控措施如各地人员流动控制、政府要求延期复工导致施工人力短缺、工期延误的，或者工程所需设备、材料由于交通管制、消毒措施限制等因素无法按时运输到施工现场的，基于新冠肺炎疫情及防控措施发生的不可预见、不可避免、不可克服性，也应适用不可抗力免责的规定。
根据诚实信用的原则，施工单位在新冠肺炎疫情发生后应采取措施避免或减轻损失的进一步扩大。收集因新冠肺炎疫情影响而导致工期延误、工程费用增加的证据材料，如政府要求延期开工或准许复工的文件通知、工期延误期间的人员考勤、费用开支等材料，做好承担举证责任的准备。
如果认为开发商不应以新冠疫情作为免责条款，可以收集相关证据，如当地政府的防疫政策、开发商的施工日志、项目进度报告等，以证明疫情对工期的影响程度。与开发商协商：在收集到足够证据后，可以尝试与开发商进行协商，要求其承担逾期交付的责任，并提出合理的赔偿要求。
受到疫情影响或疫情防控需要，不能如期竣工的房屋和市政工程项目，可以依法顺延竣工时间。 顺延的时间应以一级响应的起始和结束时间为准，不计入违约责任。 如果开发商的楼盘工地出现新冠肺炎确诊或疑似病例，导致工地封闭、工人隔离、施工暂停，应被认定为不可抗力事件。
对于新冠疫情期间，因政府相关防控政策及措施导致合同不能履行的，应归属于不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，同时商品房买卖合同中也有相关约定的情形下，应当免除房地产开发公司部分违约责任。延期交房包括两种情况：正常延期交付。
该单位工期延期说明范文如下：标题：关于工期延期的说明，尊敬的业主和相关单位：施工方在xx工程中由于以下原因导致工期出现延期：天气因素：自工程开工以来，多次出现恶劣天气，如暴雨、大风等，导致现场施工无法正常进行，严重影响了工程进度。
〖A〗、天。在购房合同中，有一部分就是关于逾期交付责任的内容，一般规定了开发商延期交房的赔偿，即在一定期限内（通常为90天），开发商延期交房需支付一定违约金（通常为总房款的万分之一或万分之二）。购房者还需注意，一旦超过这一期限（比如90天）仍未交房，购房者有权解除合同，开发商不仅要退还房款，还应支付房款利息和一定违约金。
〖B〗、参照相关政策，因疫情影响延迟交房、延迟办证的，当事人有约定的按约定处理，无约定的可酌情免除或部分免除房地产企业疫情期间迟延交付、迟延办证的违约责任。疫情影响非唯一原因的，不支持以疫情为由免除责任。二手房买卖合同：疫情及疫情防控措施虽属不可抗力，但并非必然导致二手房买卖合同解除。
〖C〗、如果事先在合同中约定，因不可抗力造成的延期交付，承包人免责。那么疫情防控导致的房屋延期交付，属于合同约定中的不可抗力情形，应当免责。但是承包人，应当在合同约定的时限内，向发包人申请工期顺延，否则应当承担延期的责任。
〖D〗、对于延期交房的法律规定，通常存在一个合理的期限。例如，北京某项目宣布延迟一个月交付。 合肥市房地产协会发布了《关于合肥市房地产开发项目全面复工的通知》，明确表示房地产开发项目可以全面复工。 尽管政府承诺开发商因疫情导致的楼盘延期交房，但这种延期并非没有期限，而是合理的顺延。
〖A〗、通过仲裁或诉讼等法律途径解决争议。综上所述，施工单位在面对因新冠疫情导致的商品房开发项目施工工期逾期时，应援引不可抗力条款，及时通知建设单位，协商调整合同工期，并保留相关证据以应对可能的争议。
〖B〗、商品房开发项目施工工期因新冠疫情导致逾期的施工单位可以采取的办法是施工单位应当收集政府要求停工以及允许复工的文件，并及时书面告知发包方。证明在施工单位无过错的情况下，因遵从政府要求而导致的工期延误，该延误期间为不可抗力因素导致，不属于施工单位违约，工期应当相应顺延。
〖C〗、根据《最高人民法院关于在防治传染性非典型肺炎期间依法做好人民法院相关审判、执行工作的通知》第3条第3项规定，因政府行为导致合同疫情期间当事人无法复工或合同不能履行的，应按照不可抗力的相关规定处理。
〖D〗、商品房开发项目施工工期因新冠疫情导致逾期的，属于不可抗力因素。施工单位的可以将工程工期顺延。【法律依据】《民法总则》第一百八十条规定，因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
〖E〗、施工方以新冠疫情为不可抗力为由主张顺延工期是可以的，但具体需视情况而定：法律依据：根据《民法总则》第一百八十条第一款及《合同法》第一百一十七条第一款的规定，如果承包人因新冠疫情无法按原定计划复工开工，承包人不承担民事责任，工期应当顺延。
〖F〗、如果事先在合同中约定，因不可抗力造成的延期交付，承包人免责。那么疫情防控导致的房屋延期交付，属于合同约定中的不可抗力情形，应当免责。但是承包人，应当在合同约定的时限内，向发包人申请工期顺延，否则应当承担延期的责任。
工程投资合作模式主要包括增资扩股、股权转让以及其他多种投资方式。增资扩股：此模式允许公司增加注册资本，并引入新的股东。原股东在此过程中可以选择扩大自己的持股比例，或者选择减少持股比例。这种方式有助于公司筹集更多资金，促进发展。
本协议为双方一次性联合协议，其约束力仅限于项目施工。2所有条款均需遵守国家颁布的法律法规。3双方为独立的平等伙伴，按照各自职责分工，开展合作范围内的经济及生产活动。
根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规，本着长期合作，互利互惠的原则，通过友好协商，甲、乙、丙三方合作建筑工程项目，就有关合作事宜，特订立本合同。 出资比例： 甲：30万人民币，乙：30万人民币，丙：30万人民币。
本文来自作者[qwds]投稿，不代表天迈号立场，如若转载，请注明出处：https://mtmche.cn/zsfx/202508-1912.html
评论列表（3条）
我是天迈号的签约作者“qwds”！
本文概览：因疫情影响，开发商延迟交房不需要赔偿，因疫情防控措施如各地人员流动控制、政府要求延期复工导致施工人力短缺、工期延误的，或者工程所需设备、材料由于交通管制、消毒措施限制等因素无法按时运输到施工现场的，基于新...
文章不错《开工项目疫情／建筑工程关于疫情的开工通知》内容很有帮助